當前位置:首頁 > 合同事務 > 正文內容

承攬人完成的工作不符合質量要求的應對措施

法律咨詢網2023-06-26 21:26:26合同事務785
承攬人完成的工作不符合質量要求的應對措施

一、承攬人完成的工作不符合質量要求的怎么辦

1、承攬人提供的工作成果不符合質量標準的,定作人有權要求承攬人承擔違約責任。合同中約定違約金的,承攬人應當支付違約金。

2、違約責任主要包括

1、修理。工作成果有輕微瑕疵的,定作人可以要求承攬人進行修整、修補,使工作成果符合質量標準。因修理造成工作成果遲延交付的,承攬人仍應承擔逾期交付的違約責任。

2、重作。工作成果有嚴重瑕疵的,定作人可以拒收,要求承攬人返工重新制作或者調換。因重作造成工作成果遲延交付的,承攬人仍應承擔逾期交付的違約責任。

3、減少報酬。工作成果有瑕疵,而定作人同意利用的,可以按質論價,相應地減少所應付的報酬。

4、賠償損失。由于工作成果不符合質量標準,給定作人造成人身傷害或者財產上損害的,定作人有權要求承攬人賠償因此造成的損失。

二、承攬人應當以自己的設備、技術和勞力完成主要工作嗎

承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作?!睹穹ǖ洹返谄甙倨呤l承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第七百七十二條

三、擔保人把錢還給擔保人,擔保人怎么辦?

保證是指保證人和債權人約定,當債務人不履行債務時,保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為,也就說說,保證人作保證時,是以個人信用為債務人作擔保;而擔保是指債務人或第三人和債權人約定以某財產作為擔保,當債務人不履行債務時,債權人有權以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款中優(yōu)先受償?shù)男袨?,也就是說,擔保是以設定物作擔保的。不過,擔保人又包括抵押人、留置人、定金支付人、保證人,因此擔保人又包括保證人。

四、承攬關系中定作人需要承擔責任嗎

定作人需要承擔責任的情形包括

1.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知定作人。因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的,應當賠償損失

2.定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失

3.承攬工作需要定作人協(xié)助的,定作人有協(xié)助的義務。定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務,并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以解除合同
【法律依據(jù)】
《民法典》第七百七十六條
,承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知定作人。因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的,應當賠償損失。
《民法典》第七百七十七條,定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
《民法典》第七百七十八條
,承攬工作需要定作人協(xié)助的,定作人有協(xié)助的義務。定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務,并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以解除合同。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第七百七十六條
[1]《民法典》 第七百七十七條
[1]《民法典》 第七百七十八條

五、承攬人是否可以將輔助性工作交給第三人完成,有哪些規(guī)定

根據(jù)民法典的規(guī)定,與承攬的主要工作不同,承攬人可以將承攬的輔助工作交由第三人完成,并且可以不經定作人同意。
但是,如果承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成,那么必須就第三人完成的工作成果向定作人負責。
根據(jù)承攬合同的性質,承攬人應當在約定的期限內提供符合定作人要求的工作成果,也就是說,承攬人對工作的完成承擔全部的責任;
即使承攬人將輔助性工作交由第三人完成,也要對整個的工作負責,如果第三人完成的工作不符合定作人的要求,承攬人應當向定作人承擔違約責任。
【法律依據(jù)】
《民法典》第七百七十三條,承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第七百七十三條

六、請問一下承攬關系中定作人是否需要承擔責任

有下列情形之一的,定作人需承擔賠償責任

1、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知定作人。因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的,應當賠償損失。

2、定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。

3、定作人在承攬人完成工作前可以隨時解除合同,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
法律依據(jù)
《中華人民共和國民法典》第七百七十六條【定作人要求不合理時雙方當事人的義務】承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知定作人。因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的,應當賠償損失。
《中華人民共和國民法典》第七百七十七條【定作人變更工作要求的法律后果】定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
《中華人民共和國民法典》第七百八十七條【定作人任意解除權】定作人在承攬人完成工作前可以隨時解除合同,造成承攬人損失的,應當賠償損失。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第七百七十六條
[1]《中華人民共和國民法典》 第七百七十七條
[1]《中華人民共和國民法典》 第七百八十七條

掃描二維碼推送至手機訪問。

版權聲明:本文由64645在線法律咨詢平臺發(fā)布,如需轉載請注明出處。

本文鏈接:http://www.teamresearchwriters.com/news/article/860.html

分享給朋友:

“承攬人完成的工作不符合質量要求的應對措施” 的相關文章

合同無效需要法院認定嗎? 合同無效要法院認定嗎? 相關規(guī)定

合同無效需要法院認定嗎? 合同無效要法院認定嗎? 相關規(guī)定

一、合同無效要法院認定嗎,有哪些相關的規(guī)定 法律分析無效合同不需要到法院進行認定,對于無效的合同,一般是由當事人自行確認。在當事人一方向人民法院提出認定合同無效的請求或主張時,法院可以進行認定。除合同損害國家、集體或者第三人利益、社會公共利益外,如當事人不申請,則法院不主動審查合同效力。合同被法院判...

格式條款無效的幾種行為和無效條款的幾種類型

格式條款無效的幾種行為和無效條款的幾種類型

一、構成格式條款無效的行為有哪些,構成條款無效的情形有 格式條款,又稱為標準條款、標準合同、格式合同、定式合同等,是當事人為了重復使用而預先擬定,并在訂立合同時未與對方協(xié)商的條款,如保險合同、拍賣成交確認書等,都是格式合同。格式條款無效的情形1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立格式條款,損害國家利益的。2...

民事合同無效是否能追究違約責任,法律上的具體規(guī)定

民事合同無效是否能追究違約責任,法律上的具體規(guī)定

一、民事合同無效是否能追究違約責任,法律上的具體規(guī)定 民事合同無效是不能追究違約責任的,只有在合同有效的前提下,才可以追究違約責任。合同要在合法合理的情況下簽訂,簽訂有效的合同,對雙方當事人都有法律約束力,都要按照合同約定履行,不履行的話要承擔違約責任。二、民法典合同編規(guī)定合同無效情形有哪些 合同的...

試用期需簽合同嗎?試用期的勞動合同該如何簽訂

試用期需簽合同嗎?試用期的勞動合同該如何簽訂

一、試用期內要簽合同嗎,試用期的勞動合同怎么簽 試用期是需要簽訂合同的。根據(jù)《勞動合同法》第19條的規(guī)定1、勞動合同期限三個月以上不滿一年的,試用期不得超過一個月。2、勞動合同期限一年以上不滿三年的,試用期限不得超過二個月。3、三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同,試用期不得超過六個月。4、已完成...

法定代表人簽名而無公章的合同能否生效

法定代表人簽名而無公章的合同能否生效

一、有法定代表人簽名無公章的合同,是否具有法律效力 法定代表人是代表法人從事民事活動的負責人,法人的對外行為通常是由法定代表人進行的。法定代表人的簽字在民商事活動中十分常見。但是,若合同中僅有法定代表人簽字而沒有單位加蓋的公章,那么有法定代表人簽名無公章的合同,是否具有法律效力?二、合同沒有法人簽字...

合同可以解除嗎?解除合同條件是什么?

合同可以解除嗎?解除合同條件是什么?

一、簽訂的合同可以解除合同嗎,解除合同的條件是什么 你好,根據(jù)規(guī)定解除合同的條件:1當事人可以在合同中約定解除合同的條件,解除合同的條件成就時;  2當事人經協(xié)商一致;  3因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;  4在履行期屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;  5當事人一方...