當(dāng)前位置:首頁 > 建設(shè)工程糾紛 > 正文內(nèi)容

工程合同工期順延的幾種情形

工程合同工期順延的幾種情形

一、工程合同工期順延的情形有哪些

1、發(fā)包人未按合同約定時(shí)間開工的,以實(shí)際開工時(shí)間作為工期的起算點(diǎn),工期向后順延相應(yīng)遲延開工的時(shí)間。

2、雖然進(jìn)場,但開工條件不具備的。如達(dá)不到開工的客觀條件或者法定條件,如工地未滿足合同約定的開工要求,法律上相關(guān)審批手續(xù)未辦妥等。

3、發(fā)包人未按合同約定時(shí)間提供符合要求的圖紙的。

4、發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。

5、發(fā)包人或者監(jiān)理未及時(shí)發(fā)出指令、確認(rèn)或進(jìn)行答復(fù)的。

6、設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致工程量增加的。

7、發(fā)包人提供的測量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點(diǎn)、勘察報(bào)告及其他書面資料存在錯(cuò)誤或疏漏的。

8、發(fā)包人增加合同外工程的,該工程另行計(jì)算工期,在原合同工期中順延。

9、非發(fā)包人原因造成停水、停電、停氣等累計(jì)超過8小時(shí)的(本條在2013版施工合同中已經(jīng)刪除,所以本條并非必然可以順延工期的情形,部分合同專用合同條款中已約定停水、停電、停氣的風(fēng)險(xiǎn)由承包人承擔(dān))。

10、發(fā)包方供應(yīng)材料的,因發(fā)包供應(yīng)材料遲延造成工期延誤的。

11、不可擴(kuò)抗力,如臺風(fēng)造成、政府指令(如高考、召開重要會議)要求停工等。

12、非承包人原因而發(fā)包人要求停工的。

13、非承包人原因而監(jiān)理單位指令停工的。

14、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程后發(fā)包人要求開挖重新驗(yàn)收,且驗(yàn)收結(jié)合格的。

15、發(fā)包人直接發(fā)包工程的施工人原因造成工期延誤的。

16、發(fā)包人與承包人在施工過程中因已完成工程質(zhì)量產(chǎn)生爭議,承包人為避免損失擴(kuò)大暫停施工,但最終確定已完成工程質(zhì)量合格的。

17、發(fā)包人未協(xié)調(diào)好土地權(quán)屬問題、相鄰關(guān)系等問題,相關(guān)第三人影響承包人正常施工的。

18、因異常惡劣氣候但未達(dá)到不可抗力情形下造成工期延誤的。

19、不利物質(zhì)條件但未達(dá)到不可抗力情形下造成工期延誤。

20、其他因發(fā)包方原因造成工期延誤的情形。

二、工程合同工期順延情形包括哪些

1、發(fā)包人未按合同約定時(shí)間開工的,以實(shí)際開工時(shí)間作為工期的起算點(diǎn),工期向后順延相應(yīng)遲延開工的時(shí)間。

2、雖然進(jìn)場,但開工條件不具備的。如達(dá)不到開工的客觀條件或者法定條件,如工地未滿足合同約定的開工要求,法律上相關(guān)審批手續(xù)未辦妥等。

3、發(fā)包人未按合同約定時(shí)間提供符合要求的圖紙的。

4、發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。

5、發(fā)包人或者監(jiān)理未及時(shí)發(fā)出指令、確認(rèn)或進(jìn)行答復(fù)的。

6、設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致工程量增加的。

7、發(fā)包人提供的測量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點(diǎn)、勘察報(bào)告及其他書面資料存在錯(cuò)誤或疏漏的。

8、發(fā)包人增加合同外工程的,該工程另行計(jì)算工期,在原合同工期中順延。

9、非發(fā)包人原因造成停水、停電、停氣等累計(jì)超過8小時(shí)的(本條在2013版施工合同中已經(jīng)刪除,所以本條并非必然可以順延工期的情形,部分合同專用合同條款中已約定停水、停電、停氣的風(fēng)險(xiǎn)由承包人承擔(dān))。

10、發(fā)包方供應(yīng)材料的,因發(fā)包供應(yīng)材料遲延造成工期延誤的。

11、不可擴(kuò)抗力,如臺風(fēng)造成、政府指令(如高考、召開重要會議)要求停工等。

12、非承包人原因而發(fā)包人要求停工的。

13、非承包人原因而監(jiān)理單位指令停工的。

14、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程后發(fā)包人要求開挖重新驗(yàn)收,且驗(yàn)收結(jié)合格的。

15、發(fā)包人直接發(fā)包工程的施工人原因造成工期延誤的。

16、發(fā)包人與承包人在施工過程中因已完成工程質(zhì)量產(chǎn)生爭議,承包人為避免損失擴(kuò)大暫停施工,但最終確定已完成工程質(zhì)量合格的。

17、發(fā)包人未協(xié)調(diào)好土地權(quán)屬問題、相鄰關(guān)系等問題,相關(guān)第三人影響承包人正常施工的。

18、因異常惡劣氣候但未達(dá)到不可抗力情形下造成工期延誤的。

19、不利物質(zhì)條件但未達(dá)到不可抗力情形下造成工期延誤。

20、其他因發(fā)包方原因造成工期延誤的情形。

三、合同終止的情形有哪些,合同終止情況有哪些,

合同終止,是指因發(fā)生法律規(guī)定或當(dāng)事人約定的情況,使合同當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系消滅,使合同的法律效力終止。合同當(dāng)事人雙方在合同關(guān)系建立以后,因一定的法律事實(shí)的出現(xiàn),使合同確立的權(quán)利義務(wù)關(guān)系消滅的法律名詞。合同終止的情形主要有

1、債務(wù)已經(jīng)按照約定履行;

2、合同解除;

3、債務(wù)相互抵銷;

4、債務(wù)人依法將標(biāo)的物提存;

5、債權(quán)人免除債務(wù);

6、債權(quán)債務(wù)同歸于一人;

7、法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定終止的其他情形。

四、工期延誤的情形有哪些

工期延誤的情形有

1、工程量增加;

2、發(fā)包人變更設(shè)計(jì);

3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料;

4、發(fā)包人未按約支付工程款;

5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng);

6、工程質(zhì)量鑒定;

7、不可抗力或其他因素。 法律依據(jù)
《民法典》第八百零一條
因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第八百零三條
發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條
因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第八百零一條
[2]《民法典》 第八百零三條
[3]《民法典》 第八百零四條

掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。

版權(quán)聲明:本文由64645在線法律咨詢平臺發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。

本文鏈接:http://www.teamresearchwriters.com/news/article/32556.html

“工程合同工期順延的幾種情形” 的相關(guān)文章

如何解決建設(shè)工程合同糾紛中的訴訟主體問題?

如何解決建設(shè)工程合同糾紛中的訴訟主體問題?

一、建設(shè)工程合同主體糾紛如何解決建設(shè)工程合同糾紛訴訟主體 您好!感謝您的提問!現(xiàn)在為您免費(fèi)回答建設(shè)工程合同糾紛訴訟主體有哪些這個(gè)問題。1、建設(shè)工程合同糾紛案件的當(dāng)事人通常為建設(shè)工程的發(fā)包人和承包人。人民法院應(yīng)根據(jù)不同的情況來具體確定該類糾紛案件當(dāng)事人的訴訟地位?! ?、因拖欠工程款引起的糾紛,承包人...

承包人與發(fā)包人之間糾紛如何處理,該如何規(guī)定

承包人與發(fā)包人之間糾紛如何處理,該如何規(guī)定

一、承包人與發(fā)包人之間糾紛如何處理,該如何規(guī)定的 雙方不能自行協(xié)商處理的可以請第三方進(jìn)行調(diào)解,如果承包方和發(fā)包方之間已經(jīng)簽訂了合同,合同中也有仲裁約定,任意一方都可以按照約定申請仲裁處理,還沒有來得及簽合同或者合同中沒有仲裁約定的,承包方或發(fā)包方可以向法院起訴。二、如果存在工程分包,可將轉(zhuǎn)包人、分包...

建筑工程施工合同無效判定有法律依據(jù)嗎?

建筑工程施工合同無效判定有法律依據(jù)嗎?

一、建筑工程施工合同如何認(rèn)定無效呀,有沒有法律規(guī)定 建筑工程施工合同無效的認(rèn)定是1、合同主體不適格,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效;2、違法招標(biāo)、投標(biāo)或者必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)以及存在其他中標(biāo)無效情形的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效;3、違法分包、轉(zhuǎn)包,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效。二、未取得建設(shè)施工企業(yè)資質(zhì),建設(shè)施工合同效力如何認(rèn)定 目前,由于我國...

外墻工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求有哪些

外墻工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求有哪些

一、外墻工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的要求有哪些 第一,墻體表面要保持光潔平整,至多偏差3毫米,可用兩米靠尺和塞尺檢查,無接茬和修補(bǔ)痕跡;第二,每層樓的垂直度允許偏差4毫米,可用兩米托線板檢查,至于高度,4H/1000并且不大于20,可用經(jīng)緯儀或者吊線和尺檢查;第三,為了讓外墻墻體保持觀感良好,要考慮陰陽角垂直...

建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)版是什么?

建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)版是什么?

一、建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)版是怎樣的? 建筑工程質(zhì)量應(yīng)按以下要求驗(yàn)收1、應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。2、應(yīng)符合工程勘察、設(shè)計(jì)文件的要求。3、參加驗(yàn)收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。4、驗(yàn)收應(yīng)在施工單位自行檢查評定的基礎(chǔ)上進(jìn)行。5、隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)由施工單位通知有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收,并形成驗(yàn)收文...

工程款討要的法院起訴流程有哪些

工程款討要的法院起訴流程有哪些

一、工程款討要的法院起訴流程有哪些 1.當(dāng)事人起訴,首先應(yīng)提交起訴書,并按對方當(dāng)事人人數(shù)提交相應(yīng)份數(shù)的副本。2.根據(jù)"誰主張誰舉證"原則,原告向法院起訴應(yīng)提交相關(guān)材料。3.當(dāng)事人向法院提交書證,應(yīng)填寫一式兩份證據(jù)清單,詳細(xì)列明提交證據(jù)的名稱、頁數(shù)。證據(jù)經(jīng)法院承辦人核對后,由承辦人在證據(jù)清單上 簽字蓋...